一般在建筑工程合同中都会约定对工程交付的日期,如果没有按时交付就可能构成工程延期,合同工程发生误期或者延期的,可能会根据合同的相关规定承担对应的赔偿,那建筑工程合同延期赔偿如何规定?针对这个问题下面UU快三-UU快3直播官网小编为您解答疑惑,希望能够对您有所帮助。

  一、建筑工程合同延期赔偿如何规定

  如果承包人未按照合同约定施工,导致实际进度迟于计划进度的,发包人应要求承包人加快进度,实现合同工期。

  合同工程发生误期,承包人应赔偿发包人由此造成的损失,并按照合同约定向发包人支付误期赔偿费。即使承包人支付误期赔偿费,也不能免除承包人按照合同约定应承担的任何责任和应履行的任何义务。

  工程延误违约金规定的法律依据是:根据《建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013(09)》的相关规定,合同工程发生误期的,除合同另有约定外,误期赔偿费的最高限额为合同价款的5%.承包人赔偿后,也不能免除承包人按照合同约定应承担的任何责任和应履行的任何义务。

  二、申报工程延期的条件有什么

  由于以下原因导致工程拖期,承包单位有权提出延长工期的申请,监理工程师应按合同规定,批准工程延期时间。

  1、监理工程师发出工程变更指令而导致工程量增加;

  2、合同所涉及的任何可能造成工程延期的原因,如延期交图、工程暂停、对合格工程的剥离检查及不利的外界条件等;

  3、异常恶劣的气候条件;

  4、由业主造成的任何延误、干扰或障碍,如未及时提供施工场地、未及时付款等;

  5、除承包单位自身以外的其他任何原因。

建筑工程合同延期赔偿如何规定

  三、建筑工程延期违约金的上限是多少

  1、建筑工程延期违约金的上限是根据最高人民法院《关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》第16条规定,违约金最高一般不超过30%.

  2、违约金的数额是双方预先确定的,违约金是-种违约后的补救措施。违约金的支付是独立于履行行为之外的给付。换言之,只要当事人无特别约定,支付违约金的行为不能替代履行合同,当事人不得在支付违约金后而免除履行主债务的义务。(《合同法》第第一百一十四条第三款)。合同对违约金有具体约定的按约定,对违约金无约定或约定不明确的,按没有约定处理。

  以上就是UU快三-UU快3直播官网小编为您详细介绍的关于"建筑工程合同延期赔偿如何规定"的相关知识,在建筑工程合同中,发承包双方应在合同中约定误期赔偿费,根据这个标准来进行赔偿。如果你还有其他的法律问题,欢迎咨询UU快三-UU快3直播官网,我们会有专业的律师为您解答疑惑。

该内容非常好 赞一个

转发分享给更多朋友阅读

相关问答

我是公众
关注【遇事找法】
法律咨询有法律问题?直接发布咨询(不限时间,律师在线,有问必答)
我是律师
免费营销诊断
加盟热线400-8015-358 (周一至周日 8:30-21:00)

UU快三-UU快3直播官网,中国大型的法律服务平台,最早的法律咨询网站,能够为广大用户提供在线免费法律咨询服务。
CopyRight@2003-2020 findlaw.cn ALL Rights Reservrd 版权所有 广州网律互联网科技有限公司
粤公网安备 44010602002221号 增值电信业务经营许可证(粤ICP备10231287号-4
违法和不良信息举报电话:400-0993-290 举报邮箱:ls@ls.cn